● OuvertAppel d'offres · 16TravauxAMP / GPATED 113/2026
Travaux de rénovation des équipements obsolètes liés à la GTB de la Paroi sud de l'Arche
Publication (JOUE)
15 juin 2026
Date limite
15 juil. 2026 12:00
Durée du contrat
24.0 mois
Type de procédure
Procédure ouverte
Siège de l'acheteur
La Défense cedex (92055) — FR105
Secteur
Description
Travaux de rénovation des équipements obsolètes liés à la GTB de la Paroi sud de l'Arche
Codes CPV
45311200
Lots (1)
LOT-0001Travaux de rénovation des équipements obsolètes liés à la GTB de la Paroi sud de l'Arche
4531120024 mois
Critères d'attribution
L'organisation des personnels et des travaux afin d’assurer la mise en service des 2 premiers niveaux dans le délai contractuel de 4 mois, période de préparation comprise et du respect du calendrier travaux suivant et Qualité des produits et matériels proposés pour la garantie de la performance technique.
Voies de recours
Organe de recours
Tribunal administratif de Cergy — Cergy
Néant.
Autres marchés de cet acheteur
AttribuéContract Award
CPV 34Location, enlèvement et remplacement des poubelles d'hygiène féminine dans les sanitaires
144 000 €
20 avr. 2026
AttribuéContract Award
CPV 48Achat de licences logicielles perpétuelles d’occasion pour l'administration centrale (hors DGAC), les services déconcentrés et l'outre-mer.
23 mars 2026